前言
《英国工程法协会延误与干扰准则在中国法下适用指南》(以下简称《指南》)是常设中国建设工程法律论坛第九工作组历时近一年的工作成果。《英国工程法协会延误与干扰准则》目前在国际仲裁工期争议中得到了广泛的应用,而且预计该规则未来会在与中国当事人相关的工期延误争议解决中得到更加广泛的应用,例如,FIDIC 2017版工期条款推荐使用《英国工程法协会延误与干扰准则》,中国争议解决实践开始逐渐采取工期延误专家证人制度以及工期鉴定。
但是《英国工程法协会延误与干扰准则》完全是基于英国法,当管辖法不是英国法时,其中一些准则的规定会与管辖法产生冲突。因此,常设中国建设工程法律论坛第九工作组对针对《英国工程法协会延误与干扰准则》在中国法下的应用,编写了本《指南》。
《指南》主要针对一些涉及延期索赔的主要核心条款进行了专门论述,其中包括了时差归属、同期延误、提前竣工、建设性赶工、“一揽子”索赔、干扰索赔、延期索赔、总部管理费及利润损失索赔等。这些内容既与国际工期延误索赔理论高度接轨,同时又考虑了这些工期延误国际惯例如何在中国实际落地应用可行性。
常设中国建设工程法律论坛第九工作组自2018年10月成立以来,先后在中伦律师事务所和君合律师事务所召开两次工作例会进行深入交流和探讨,不断完善文稿。常设中国建设工程法律论坛第九工作组全体成员为:
召集人:
邱 闯 联合建管(北京)管理咨询有限责任公司董事长
成 员(以姓氏拼音为序):
陈 剑 君合律师事务所
高印立 北京采安律师事务所
胡定成 AECOM
吉润一聃 大成律师事务所
刘 辙 君合律师事务所
刘 磐 联合建管(北京)管理咨询有限责任公司
卢晓平 北京德和衡律师事务所
石 伟 北京采安律师事务所
宿 辉 吉林功承律师事务所
孙 傲 中伦律师事务所
王瑱玥 大成律师事务所
夏雄伟 北京高文律师事务所
谢俊翔 福建省三明市人民检察院
徐 丹 北京国枫(上海)律师事务所
袁华之 大成律师事务所
张 炯 中伦律师事务所
张靖昆 北京高朋(天津)律师事务所
张俊丽 郑州新大方史托克机械设备有限公司
张文靖 中伦律师事务所
周倩颖 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
周显峰 君合律师事务所
常设中国建设工程法律论坛第九工作组全体成员慷慨无私地付出了大量的精力和时间,在此对他们的努力致以崇高的敬意并表示衷心的感谢!
致 谢
常设中国建设工程法律论坛的成员、观察员和建设工程法律界的众多同仁对第九工作组的调研工作给予了热情的帮助和真诚的鼓励。
感谢北京市中伦律师事务所、北京市君合律师事务所为常设中国建设工程法律论坛第九工作组的两次工作例会提供了有力的后勤保障和周到的服务!
感谢常设论坛主席会议、秘书长会议、专家咨询委员会、评价委员会、观察员委员会及全体成员和观察员给予的莫大鼓励、信任和支持!
孙 巍
常设中国建设工程法律论坛秘书长